Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES État /province Sud/ vil…

Maître d'ouvrage : Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES État /province Sud/ ville de Dumbéa Résidence Cyatheas Construction de 84 logements à Dumbéa-sur-Mer La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de construction de 84 logements de la résidence Cyatheas. Suite à la défaillance du titulaire, le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 13 électricité Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du bureau d'études électricité S3E - Tél. : 25 07 55 ZI Ducos, 3, rue Jules-Dolbeau - 98800 Nouméa et au Cabinet d'architecture Agence K (M. KERDONCUFF), Tél. : (687) 27 79 76 ou 27 13 85 / Fax : (687) 27 79 76. Les dossiers peuvent être retirés à compter du 6 décembre 2011 chez : COPYGRAPH, 30, rue Auguste Brun - Quartier Latin - 98800 Nouméa - Tél. : (687) 24 01 48 - Fax : (687) 24 01 47. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : Mercredi 11 janvier 2012 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.