Opération «OUAMOURAI» 28 logements en accession

AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération «OUAMOURAI» 28 logements en accession Le Fonds Social de l'Habitat, maître d'ouvrage, informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la construction de 28 logements en accession aidée, répartis en 3 tranches de travaux, situés dans le lotissement Brigitte à Dumbéa sur Mer, sur lots déjà viabilisés. 1 — Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en entreprise générale, en corps d'état séparés, ou en groupement d'entreprises. Les marchés seront passés au métré pour le lot terrassements généraux et au forfait pour les autres lots. 2 — Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en 3 tranches de travaux. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en 12 (douze) lots décrits comme suit : LOT DESIGNATION 01 Gros œuvre/Fondations' 04/07 couverture - charpente bois - métallique — serrurerie 10 Peinture 13 Electricité 14 Plomberie - Sanitaires 14B Production d'eau chaude solaire 15 Menuiserie aluminium 18 Menuiserie bois 18B Placards 19 Revêtements de sols murs en carrelages 22 Plâtrerie - cloisons légères 25 Espaces verts *Note : En gras les lots sont au métré. 3 — Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1 rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa - Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 09 - chez ATELIER 13, représentée par Mr Ph. TROUILLAT, architecte DPLG, —Tél. 28.52.06 — Fax. 26.49.79 Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE PLANS — Rue Valbonne NOUMEA. Tel : 27.56.50 et peut être téléchargé sur le site : www.fsh.nc 4 — Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard, le lundi 13 février 2012 AVANT 12 heures : - soit déposées contre récépissé, au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1 rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 98846 Nouméa cedex. 6 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Règlement Particulier de l'Appel d'Offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaire annuel, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.