Société immobilière de Nouvelle-Calédonie

Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES Étude de faisabilité, analyse énergétique et maîtrise d'oeuvre pour installation d'eau chaude solaire, diverses résidences, commune de Nouméa La SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour l'étude de faisabilité, l'analyse énergétique et la maîtrise d'oeuvre pour la mise en place d'eau chaude solaire, sur diverses résidences, commune de Nouméa. La consultation est ouverte. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : 29 : Production d'eau chaude solaire. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au dossier de consultation des entreprises. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, Service Patrimoine 1 e r étage, 15, rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 28, rue de Valbonne, quartier-Latin, à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du mardi 25 janvier 2012. L'offre sera reçue, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn —BP 412 — 98845 Nouméa Cedex — Tél. (687) 28 23 16 — Fax (687) 28 43 56. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant le lundi 20 février 2012 à 15 heures. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : • les coûts proposés par les entreprises, • le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, • la qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu par la SIC courant mars 2012. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite p artielle au p résent a pp el d'offres.