AVIS D'APPEL D'OFFRES Contractualisation de l'entretien des pompes à chaleur du patrimoine locatif du Fonds…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Contractualisation de l'entretien des pompes à chaleur du patrimoine locatif du Fonds Calédonien de l'Habitat Le Fonds Calédonien de l'Habitat informe les entrepreneurs et prestataires de services qu'il lance un appel d'offres ouvert pour l'entretien des « Pompes à Chaleur » dont l'exercice portera du 1er mars 2012 au 28 février 2014. Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres. Le marché sera passé par application du prix global et forfaitaire. Décomposition en lots : Lot 08 — Entretien des pompes à chaleur. Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres peut être consulté et retiré au : FONDS SOCIAL DE L'HABITAT — Service Technique, 1, rue de la Somme -1 er étage, Immeuble Le Jules FERRY à Nouméa — Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 02 Modification au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard, le mercredi 22 février à 12 heures : Soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme —1 er étage, Immeuble Le Jules FERRY à Nouméa. Soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le responsable du Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, BP 241 —98845 Nouméa Cedex. Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, L’état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaire, Le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date d'envoi à la publication : mercredi 1 er février 2012. Date de première parution : vendredi 3 février 2012, lundi 6 février 2012, mercredi 8 février 2012.