AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence "Camélias" 3 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence "Camélias" 3 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du Fonds Social de l'Habitat) maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SAS Calédonie Habitat 2012 informe les entrepreneurs qu'il lance, dans le cadre du Contrat de Développement Etat / Province Sud 2011-2015, un appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction de 3 Logements locatifs aidés, de l'opération « CAMELIAS », répartis en 1 bâtiment collectif, située dans le quartier de la Vallée des Colons à NOUMEA. 1 — Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en entreprise générale, en corps d'état séparés, ou en groupement d'entreprises. Les marchés seront passés au forfait pour l'ensemble des lots, à l'exception du lot 01A Fondations profondes qui sera passé au métré. 2 — Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en 1 seule tranche de travaux. Le délai global d'exécution des travaux fixé à l'acte d'engagement est de 10 mois. Les travaux sont répartis en 13 (Treize) lots décrits comme suit : 01A GROS OEUVRE (FONDATIONS PROFONDES) 018 GROS ŒUVRE (Mandataire du groupement) 02 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 04/08 COUVERTURE / CHARPENTE / SERRURERIE 10 PEINTURE / MIROITERIE 13 ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES 14 PLOMBERIE SANITAIRES 14C EAU CHAUDE SANITAIRE 15 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 18 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 19 REVETEMENTS SOLS ET MURS 22 PLATRERIE 25 AMENAGEMENT DES EXTERIEURS 3 — Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : Au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1 rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Jules Ferry à Nouméa - Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 09 – chez Christian CHAZALON, architecte, 42, rue du Maréchal Juin — Tél. 28 46 01 Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE PLANS — Rue Valbonne NOUMEA. Tel : 27.56.50 et peut être téléchargé sur le site : www.fsh.nc 4 — Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard, le VENDREDI 23 Mars 2012 AVANT 12 h 00 : Soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1 rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Jules Ferry à Nouméa, Soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 3887 98846 Nouméa cedex. 6 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Règlement Particulier de l'Appel d'Offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, Les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, L’état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel, le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : Mercredi 29 février 2012, jeudi 1er mars 2012 et vendredi 2 mars 2012