Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES LES JARDINS DE LA FONTAINE 5 ‑ Consolidation de…

Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES LES JARDINS DE LA FONTAINE 5 ‑ Consolidation de 24 logements à Rivière-Salée La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle relance un appel d'offres pour les travaux d'habillage en placoplâtre et de mise en peinture de ceux-ci, pour les 24 logements renforcés par structure métallique. La consultation est ouverte par lots séparés. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 02 Habillage placoplâtre + peinture. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès de : Georges Gerald ASTRUC Ingénieur BTP - Maître d'oeuvre - astruconcept@gmail.com, La SIC au 15, rue Guynemer - Quartier Latin - BP 412 - 98845 Nouméa Cedex - Tél. : 28 23 16 - Fax : 28 43 56. Les dossiers peuvent être retirés chez : Tirage de plans - 8, rue Valbonne - Quartier Latin à Nouméa - Tél. : (687) 27 56 50 - Fax : (687) 28 78 92. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15 rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : Vendredi 16 mars 2012 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.