Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES MACARANGA 2 - Construction de 4 logements à…

Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES MACARANGA 2 - Construction de 4 logements à Dumbéa-sur-Mer La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle relance un appel d'offres pour les travaux de construction de 2 immeubles R+1. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises conjointes solidaires. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : Lot 01 Gros oeuvre Lot 02/03 VRD Terrassement Lot 6 Etanchéité Lot 13 Électricité Lot 18 Menuiserie bois Lot 29 Eau chaude solaire. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès de : Cabinet HENRY A+ URBANISME SARL, Gaëlle HENRY, architecte au 10 rue Marillier, 98800 Nouméa, immatriculé au ridet sous le numéro 885483.001-Tél. : 24 93 62 - mail : gaellehenry@mls.nc La SIC au 15, rue Guynemer - Quartier Latin - BP 412 - 98845 Nouméa Cedex - Tél. : 28 23 16 - Fax : 28 43 56. Les dossiers peuvent être retirés chez : Tirage de plans - 8, rue Valbonne - Quartier Latin à Nouméa - Tél. : (687) 27 56 50 - Fax : (687) 28 78 92. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15 rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : vendredi 16 mars 2012 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu par la SIC fin mai 2012 ; Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite .ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.