Société immobilière de Nouvelle-Calédonie Etat / Province Sud / Ville de Dumbéa

Maître d'ouvrage : Société immobilière de Nouvelle-Calédonie Etat / Province Sud / Ville de Dumbéa Résidence : Macaranga 2 AVIS D'APPEL D'OFFRES ANNULE ET REMPLACE LA PARUTION DES 2 ET 5 MARS MACARANGA 2 - Construction de 4 logements à Dumbéa-sur-Mer La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de construction de 2 immeubles R+1. La consultation est ouverte en groupement d'entreprises conjointes ou par lots séparés. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : Lot 1 Gros oeuvre Lot 2/3 VRD — Terrassement (Assainissement — Électricité — OPT — AEP — Voiries) Lot 6 Etanchéité Lot 10 Peinture Lot 13 Électricité Lot 14 Plomberie / Sanitaires Lot 15 Menuiserie aluminium Lot 18 Menuiserie bois Lot 19 Revêtements de sols et murs, en carrelage Lot 22 Plâtrerie/cloisons légères Lot 25 Aménagement des abords / Espaces verts Lot 29 Production d'eau chaude Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès de : Cabinet HENRY A+ URBANISME SARL, Gaëlle HENRY, architecte au 37 b, rue du RP-de-Fenoyl, 98800 Nouméa, immatriculé au ridet sous le numéro 885483.001 — Tél. : 24 93 62 — mail : gaellehenry@mls.nc La SIC au 15, rue Guynemer — Quartier-Latin — BP 412 — 98845 Nouméa Cedex — Tél. : 28 23 16 - Fax : 28 43 56. Les dossiers peuvent être retirés chez : « Tirage de plans » - 8, rue Valbonne — Quartier-Latin à Nouméa — Tél. : (687) 27 56 50 — Fax : (687) 28 78 92. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : vendredi 23 mars 2012, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à corner de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.