Appel d’offresPublié le 14 mars 2012
AVIS D'APPEL D'OFFRES Remplacement des sols souples des logements (chambres) de la résidence Port Magenta Le…
AVIS D'APPEL D'OFFRES
Remplacement des sols souples des logements (chambres) de la résidence Port Magenta
Le Fonds Calédonien de l'Habitat informe les entrepreneurs et prestataires de services qu'il lance un appel d'offres ouvert pour le remplacement des sols souples des logements (chambres) de la résidence PORT MAGENTA « sis 22, rue de Prony — Magenta — Nouméa » dont l'exercice portera du 1er semestre 2012 au 1' semestre 2013.
1 — Conditions de l'appel d'offres :
La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Le marché sera passé par application du prix global et forfaitaire.
2 — Décomposition en lots :
Lot 19 — Remplacement des sols souples
3 — Consultation et retrait du dossier :
Le dossier d'appel d'offres peut être consulté et retiré au :
- FQNDS SOCIAL DE L'HABITAT — Service Technique, 1, rue de la Somme —1 er étage, Immeuble Le Jules Ferry à Nouméa — Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 02
4 — Visite des sites :
Une visite des sites est organisée le lundi 19 mars 2012 à 13 heures. Se renseigner auprès de l'Assistante Patrimoine du Service Technique au 26 60 05 poste 399.
5 — Modification au dossier de consultation :
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié.
6 - Remise des offres :
Les offres devront être remises au plus tard, le vendredi 30 mars 2012 à 12 heures.
- soit déposées contre récépissé, au service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme-1' étage, Immeuble Le Jules Ferry à Nouméa. - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le responsable du service technique du Fonds Social de l'Habitat, BP 241 — 98845 Nouméa Cedex.
7 — Validité des offres :
L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises.
Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants :
la qualité du produit proposé comme revêtement de sol, les coûts proposés par les entreprises et les rabais éventuels proposés, le délai d'exécution des travaux, les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaire, le plan de charge de l'entreprise, les références techniques et les chantiers réalisés avec les matériaux proposés.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Date d'envoi à la publication : lundi 12 mars 2012.
Date de première parution : mercredi 14 mars 2012, vendredi 16 mars 2012, lundi 19 mars 2012.