Maître d'ouvrage délégué : Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction du…

Maître d'ouvrage délégué : Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction du Centre international de séjour et d'expertise pour le compte du CTOS Opération : Centre international de séjour et d'expertise (CISE) à Dumbéa. La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs que suite à l'appel d'offres initial rendu infructueux pour certains lots le 24-02-2012, elle relance un appel d'offres pour ces lots relatifs aux travaux de construction du Centre international de séjour et d'expertise pour le compte du CTOS à Dumbéa — Koutio. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises solidaires. Les lots concernés par le présent appel d'offres sont les suivants : Lot 06 Etanchéité Lot 07 Charpente bois Lot 08 Serrurerie Lot 10 Peinture Lot 13b Télédistribution — Contrôle d'accès Lot 13c Climatisation Lot 15 Menuiserie aluminium Lot 18 Menuiserie bois Lot 25c Revêtements bétons extérieurs Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès de : Cabinet d'architecture HENRY — VARICHQN au 10, rue Marillier —Valléedes-Colons — 98800 Nouméa — Tél. : 24 93 62. La SIC au 15, rue Guynemer — Quartier-Latin — BP 412 — 98845 Nouméa Cedex — Tél. : 28 23 16 - Fax : 28 43 56. Les dossiers peuvent être retirés chez : « Tirage de plans » - 8, rue Valbonne — Quartier-Latin à Nouméa — Tél. : (687) 27 56 50 — Fax : (687) 28 78 92. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : mercredi 11 avril 2012, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage délégué se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.