Maître d'ouvrage : Société immobilière de Nouvelle-Calédonie État / Province Sud / Vill…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Maître d'ouvrage : Société immobilière de Nouvelle-Calédonie État / Province Sud / Ville de Dumbéa Résidence : Barbadine Barbadine — Construction de 12 logements au Mont-Dore La SOCIETE IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALEDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de réalisation des espaces verts de la résidence. La consultation est ouverte en entreprises par lots séparés. Le lot concerné par l'appel d'offres est : Lot 28 : Aménagement des abords / Espaces verts. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès de : PAYSAGE CONCEPT 96, rue des Bois de Fer — Lot Frimigacci — 98809 Mont-Dore — Tél. : 41 53 64 — E-mail : jp.chanat©lagoon.nc • La SIC au 15, rue Guynemer —Quartier-Latin —BP 412 — 98845 Nouméa Cedex —Tél. : 28 23 16 — Fax : 28 43 56. Les dossiers peuvent être retirés chez : « Tirage de plans » — 8, rue Valbonne —Quartier-Latin à Nouméa — Tél. : (687) 27 56 50 — Fax : (687) 28 78 92. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : lundi 16 avril 2012, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : • les coûts proposés par les entreprises, • le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, • les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.