Terrasses de Kouéta Baie - 100 logements locatifs Le fond social de l'habitat et le fon…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Terrasses de Kouéta Baie - 100 logements locatifs Le fond social de l'habitat et le fonds calédonien de l'habitat informe messieurs les entrepreneurs qu'ils lancent la réalisation de l'opération « Les terrasses de Kouéta Baie ”. Cette opération comprend la construction : D’une résidence Séniors de 100 logements T2 (Maître d'ouvrage FCH) De 36 logements locatifs (Maître d'ouvrage délégué FCH) De 16 logements en accession aidée à la propriété (Maître d'ouvrage FSH) Pour ce faire, 4 appels d'offres seront lancés pour réaliser : 1 - Les travaux des terrassements généraux et des VRD ; de l'ensemble des constructions et de la voirie de desserte. Cet appel d'offres sera attribué à une seule entreprise, les parties du lot VRD ayant trait à la résidence Sénior ; aux 36 locatifs et aux 16 logements en accession aidée réintégreront les marchés propres de chaque opération. 2 - Les travaux de construction hors VRD et terrassements pour : 2-1 La résidence Sénior 2-2 Les 36 logements locatifs 2-3 Les 16 logements en accession aidée Le présent appel d'offres concerne la réalisation de la résidence Sénior (100 logements locatifs) (partie 2-1) 1 - Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert, soit en entreprise générale ou en corps d'état séparés (avec constitution d'un groupement d'entreprises conjointes à l'issue de l'appel d'offres) avec mandataire commun (LOT 01B / GROS ŒUVRE). 2 - Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une seule tranche de travaux. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en 17 (dix-sept) lots décrits comme suit : Répartion des lots bâtiments Mode de rémunération N° Désignations Forfait Mètre 01A Gros oeuvre (Fondations profondes) x 01 B Gros oeuvre (Compris fondations superficielles) x 02* Voirie et réseaux divers généraux (compris VRD CFO/CFA) x 04/08 Couverture / charpente / serrurerie x 06 Etanchéité x 10 Peinture / miroiterie x 13A Electricité courants forts / courants faibles x 13B Climatisation x 14A Plomberie sanitaires x 14B Chauffe-eau solaires x 15 Menuiseries extérieures aluminium x 18A Menuiserie Bois x 18B Meubles de cuisine x 19 Revêtements sols et mur x 22 Platrerie - Faux plafonds - Cloisons x 23 Ascenseurs x 25 Aménagement des extérieurs (clôtures, végétalisation) x Le lot VRD fait l'objet de l'appel d'offre spécifique et l'entreprise retenue sera regroupée avec les entreprises retenues à l'issue de cet appel d'offres afin de constituer un groupement conjoint. 3 - Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : Au service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, immeuble Jules-Ferry à Nouméa - Tél. : 26 60 05 - Fax : 26 60 09. - Chez ARCHIPEL, représentée par M. Samuel SOURICE, architecte DPLG, 60, avenue de la Victoire à Nouméa, tél. : 27 27 71 - Fax : 28 19 66. Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE PLANS - Rue Valbonne, Nouméa, tél. : 27 56 50 et peut être téléchargé sur le site : www.fsh.nc 4 - Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard le vendredi 22 juin 2012 avant 12 heures : Soit déposées contre récépissé, au service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme – 1er étage, immeuble Jules-Ferry à Nouméa, Soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à M. le Directeur Délégué du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 - 98846 Nouméa cedex. 6 - Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, Les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, L’état des paiements des cotisations CAFAT, Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaire annuel, Le plan de charge de l'entreprise. 7 - Visite du site Une visite obligatoire du site est organisée avec remise du certificat de visite visé par la maîtrise d'oeuvre (à joindre lors de la remise des offres). La date est fixée le mardi 5 juin 2012 à 9 heures. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Dates de première parution : Lundi 21 mai 2012, mercredi 23 mai 2012 et vendredi 25 mai 2012.