Société immobilière de nouvelle-calédonie

Maître d'ouvrage SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE ETAT I PROVINCE SUD / VILLE DE DUMBÉA Résidence : MACARANGA bâtiments E - F - G AVIS D'APPEL D'OFFRES MACARANGA - 117 logements à Dumbéa-sur-Mer La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de peinture et de finitions des bâtiments E-F-G soit 30 logements à Dumbéa-sur-Mer. La consultation est ouverte par lots séparés. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 10c : Reprise de travaux de peinture. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès de : Cabinet Henry A+ Urbanisme Sarl, Gaëlle Henry, architecte au 37b rue du RP de Fenoyl, 98800 Nouméa, immatriculé au ridet sous le numéro 885483.001 -Tél. : 24 93 62 - mail : gaellehenry@mls.nc La SIC au 15, rue Guynemer - Quartier-Latin BP 412 98845 Nouméa Cedex - Tél. : 28 23 16 - Fax : 28 43 56. Les dossiers peuvent être retirés chez : « Tirage de plans » 8, rue Valbonne - Quartier-Latin à Nouméa - tél. : (687) 27 56 50 - fax : (687) 28 78 92. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : mercredi 27 juin 2012 à 15h. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.