SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE AVIS D'APPEL D'OFFRES Installation de systèmes de production d'eau…

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE AVIS D'APPEL D'OFFRES Installation de systèmes de production d'eau chaude sanitaire solaire sur 149 logements existants sur les communes de Koné, Pouembout, Poindimié, Touho, Hienghène en province Nord La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres concernant l'installation de systèmes de production d'eau chaude sanitaire solaire sur 149 logements existants des communes citées en objet, en province Nord. La consultation est ouverte en corps d'état séparés ou groupement d'entreprises solidaires. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 29 : production d'eau chaude. Le dossier peut être retiré chez Copy Ducos, complexe Ducos factory, au 61, rue Fernand-Forest à Nouméa - Tél. : 25 34 10, à partir du 11 juin 2012. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : Chez OE SRP, Immeuble Le Commodore, 59 Promenade Roger Laroque à Nouméa - Tél. : 28 21 95, Pierre Queyras (p.queyras@srp-nc.com). Au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, service patrimoine 1' étage, 15, rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa - Tél. : 28 23 16 -Fax : 28 43 56. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 15, rue Guynemer Mont - Coffyn - BP 412 98845 Nouméa Cedex - Tél. : (687) 28 23 16 - Fax : (687) 28 43 56. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant le vendredi 6 juillet 2012 à 15h. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, La qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu par la SIC au cours du mois d'août 2012. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.