Travaux de réaménagement des vestiaires du bassin de 25 m du Centre aquatique régional…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Réaménagement des vestiaires du bassin de 25 m Centre aquatique régional de Dumbéa Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. Mode de passation : Appel d'offres ouvert, soit en entreprise générale avec sous-traitants, soit en entreprise tous corps d'état, soit en entreprises séparées avec obligation d'intégrer un groupement d'entreprises dont le mandataire (lot n° 01 — Macro-lot) sera le titulaire du marché. Objet du marché : Travaux de réaménagement des vestiaires du bassin de 25 m du Centre aquatique régional de Dumbéa, lesquels seront décomposés en une (1) tranche unique : Lot n° 01 : Macro-lot : Démolition — Maçonnerie — Carrelage — Menuiserie bois Lot n° 02 : Équipements vestiaires Lot n° 03 : Peinture Lot n° 04 : Plomberie / Eau chaude solaire Lot n° 05 : Électricité Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 40% ; le délai d'exécution : 40%; la valeur technique : 20%. Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de COPYGRAPH, 30, rue Auguste-Brun — Quartier-Latin, Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès de BECARE, 26, rue Auguste-Brun — Quartier-Latin, Nouméa. Tél. : 26 44 77, au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres. Variantes : Au-delà de sa proposition entièrement conforme au dossier de consultation, chaque candidat peut présenter des variantes dès lors que les prestations concernées sont supérieures en qualité et en performance. Visites sur site : La visite sur site, obligatoire, aura lieu en présence du maître d'oeuvre, le mercredi 29 août à 8 heures ou 14 heures. Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, Direction des services techniques jusqu'au mercredi 12 septembre 2012 à 12 heures, délai de rigueur. Date d'envoi à la publication : 16/08/2012. Le maire, Georges NATUREL