Travaux de construction de deux cellules de sûreté et d'une cafétéria à la gendarmerie…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction de deux cellules de sûreté et d'une cafétéria à la gendarmerie de Dumbéa Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. Mode de passation : Appel d'offres ouvert avec variante à l'entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés. Objet du marché : Travaux de construction de deux cellules de sûreté et d'une cafétéria à la gendarmerie de Dumbéa, lesquels seront décomposés en une (1) tranche unique : Lot n° 01 : GROS ŒUVRE/FONDATIONS/DÉMOLITION Lot n° 04/08: CHARPENTE/COUVERTURE Lot n° 06 : ÉTANCHÉITÉ Lot n° 10 : PEINTURE Lot n° 13 : ÉLECTRICITÉ Lot n° 14 : PLOMBERIE SANITAIRE Lot n° 15 : MENUISERIES ALUMINIUM Lot n° 18 : MENUISERIES BOIS Lot n° 19 : REVÊTEMENTS SOLS ET MURS Lot n° 23 : PLÂTRERIE Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 50% ; le délai d'exécution : 30% ; la valeur technique : 20%. Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de COPYGRAPH, 30, rue Auguste-Brun — Quartier-Latin, Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès de l'AGENCE ARTIMON (Mme Sylvie GREPPI), 15, rue Edouard-Glasser — 98800 Nouméa, tél. : 24 07 29, au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres. Variantes : Au-delà de sa proposition entièrement conforme au dossier de consultation, chaque candidat peut présenter des variantes dès lors que les prestations concernées sont supérieures en qualité et en performance. Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. Visites sur site : La visite sur site, obligatoire, aura lieu en présence du maître d'oeuvre, les mardi 2 octobre 2012 et jeudi 4 octobre 2012 à 8 heures. Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, Direction des Services Techniques, jusqu'au lundi 22 octobre 2012 à 12 heures, délai de rigueur. Date d'envoi à la publication : 19/09/2012. Le maire, Georges NATUREL