Travaux de réfection du revêtement de la rue Lapérouse, entre l'Avenue de Koutio et l'A…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de rénovation de la rue Jean-François-Lapérouse Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. Mode de passation : Appel d'offres ouvert, en entreprise générale avec possibilité de recourir à des sous-traitants agréés. Objet du marché : Travaux de réfection du revêtement de la rue Lapérouse, entre l'Avenue de Koutio et l'Avenue de Tonghoué, secteur du Centre Urbain de Koutio. Ces travaux seront décomposés en deux (2) tranches : Tranche ferme : entre le giratoire de Punaauia et l'entrée des résidences « Les Palmiers » ; Tranche conditionnelle : depuis l'entrée des résidences « Les Palmiers » jusqu'au giratoire avec l'avenue de Tonghoué. Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants : Le prix : 50% ; Le délai d'exécution : 40%; La valeur technique : 10%. Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de Copygraph, 18, rue Jean-Jaurès — Centre-ville, Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès de BECIB. 3, rue Dolbeau ZI Ducos 98800 Nouméa Cedex — Tél. 27 85 78: au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres. Variantes : Au-delà de sa proposition entièrement conforme au dossier de consultation, chaque candidat peut présenter des variantes selon l'article 2.7 du règlement particulier d'appel d'offres. Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, Direction des services techniques jusqu'au lundi 26 novembre 2012 à 15 heures, délai de rigueur. Date d'envoi à la publication : 30/10/2012. Le maire, Georges NATUREL