Terrasses de Kouéta Baie

AVIS D'APPEL D'OFFRES Terrasses de Kouéta Baie 16 logements en accession ‑ Opération AVICENNIA Le Fonds Social de l'Habitat et le Fonds Calédonien de l'Habitat informent messieurs les entrepreneurs qu'ils lancent la réalisation de l'opération « Les Terrasses de Kouéta Baie ». Cette opération comprend la construction : d'une résidence Séniors de 100 logements T2, (maître d'ouvrage FCH) ; de 36 logements locatifs (maître d'ouvrage FCH) ; de 16 logements en accession aidée à la propriété (maître d'ouvrage FSH). Pour ce faire, 3 appels d'offres ont été lancés pour réaliser : Les travaux des terrassements généraux et des VRD ; de l'ensemble des constructions et de la voirie de desserte. Les travaux de construction hors VRD et Terrassements pour : 2-1: La résidence Senior. 2-2 : Les 36 logements locatifs (Opération Bruguiera). Le présent appel d'offres concerne la réalisation de l'opération AVICENNIA comprenant 16 logements en accession. 1 — Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert, soit en entreprise générale ou en corps d'état séparés (avec constitution d'un groupement d'entreprises conjointes à l'issue de l'appel d'offres) avec mandataire commun (Lot 01 B / Gros-oeuvre). 2 — Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en une (1) seule tranche de travaux. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en 14 (quatorze) lots décrits comme suit : 01A Gros-oeuvre (Fondations profondes) ; 01 B Gros-oeuvre (compris fondations superficielles) ; 02 * Voirie et réseaux divers généraux (compris VRD CFO/CFA) ; 04/08 Couverture / Charpente / Serrurerie ; 06 Étanchéité ; 10 Peinture / Miroiterie ; 13 Électricité courants forts / Courants faibles ; 14A Plomberie sanitaires ; 14B Chauffe-eau solaires ; 15 Menuiseries extérieures aluminium ; 18 Menuiseries intérieures bois ; 19 Revêtements sols et mur ; 22 Plâtrerie — Faux plafonds — Cloisons ; 25 Aménagement des extérieurs (clôtures, végétalisation). * Le lot VRD a fait l'objet de l'appel d'offres spécifique et l'entreprise retenue sera regroupée avec les entreprises retenues à l'issue de cet appel d'offres afin de constituer un groupement conjoint. 3 — Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme — 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa — Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 09 ; - chez ARCHIPEL, représentée par M. Samuel SOURICE, architecte DPLG. 60, avenue de la Victoire à Nouméa Tél. 27 27 71 — Fax. 28 19 66. Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE PLANS — rue Valbonne Nouméa. Tél. : 27 56 50 et peut être téléchargé sur le site : www.fsh.nc 4 — Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 — Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard, le vendredi 23 novembre avant 12 heures : - soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme — 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 98846 Nouméa Cedex (toutefois ces offres devront parvenir au FSH avant la date fixée). 6 — Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises, - le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, - les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, - l'état des paiements des cotisations CAFAT, - le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel. - le plan de charge de l'entreprise. 7 — Visite du site : Une visite obligatoire du site est organisée avec remise du certificat de visite visé par la maîtrise d'oeuvre (à joindre lors de la remise des offres). - La date est fixée le vendredi 9 novembre 2012 à 9 heures. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. - Date de première parution : mercredi 31 octobre 2012, jeudi 01 novembre 2012 et vendredi 02 novembre 2012.