AVIS D'APPEL D'OFFRES Maîtrise d'oeuvre pour le renforcement des réseaux d'assainissement etmaillage d'adduction en…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Maîtrise d'oeuvre pour le renforcement des réseaux d'assainissement etmaillage d'adduction en eau potable de Dumbéa Sud Maître de l'ouvrage Ville de Dumbéa Mode de passation Appel d'offres ouvert. Objet du marché Réalisation des études de maîtrise d'oeuvre relatives au renforcement des réseaux d'assainissement et maillage d'adduction en eau potable de Dumbéa sud, lesquelles seront décomposées en deux (2) tranches : Tranche ferme : phase Etudes (APS, APD, DCE et AMT) ; Tranche conditionnelle : suivi Travaux (CGT, RDT, DOE) Délai de validité des offres Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. Critères de jugement des offres Les critères de jugement des offres seront les suivants : le délai d'exécution : 40%; le prix : 30% ; la valeur technique : 30%. Modalité d'obtention des dossiers Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de Copygraph —18 rue Jean Jaurès 98853 Nouméa Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix(10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Renseignements complémentaires Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit au Service Aménagement et Construction — Direction des Services Techniques — Mairie de Dumbea — 777, RT1 98835 DUMBEA au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres. Variantes Sans objet. Présentation de l'offre Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le Règlement Particulier d'Appel d'Offres. Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, direction des services techniques, jusqu'au Lundi 17 décembre 2012 avant 15h, délai de rigueur. Date d'envoi à la publication 22/11/2012.