AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de maintenance, entretien et réparation du patrimoine locatif du Fonds Social de…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de maintenance, entretien et réparation du patrimoine locatif du Fonds Social de l'Habitat et du Fonds Calédonien de l'Habitat Le Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour les travaux de maintenance, entretien et réparation du patrimoine locatif du Fonds Social de l'Habitat et du Fonds Calédonien de l'Habitat. 1 — Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en entreprise générale compétente pour toutes les prestations ou en entreprise spécialisée mandataire avec des co-traitants déclarés en paiement direct. 2 — Décomposition en tranches et lots Secteur 01 — Résidences implantées dans la commune de DUMBEA Secteur 02 — Résidences implantées dans les communes du Mont-Dore, de Nouméa et de Païta. Les travaux sont définis par les lots suivants, répartis en 7 (SEPT) lots : Répartition des lots Lot 09 - MAIN D'OEUVRES FORFAIT Lot 10 - PEINTURE FORFAIT Lot 13 - ÉLECTRICITÉ FORFAIT Lot 14 - PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFE-EAU FORFAIT Lot 15 - MENUISERIE VITRERIE FERMETURE FORFAIT Lot 19 - REVÊTEMENTS SOLS ET MURS EN CARRELAGE FORFAIT Lot 35 - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS FORFAIT 3 — Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : Au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1 rue de la Somme —Immeuble le Jules Ferry, 1er étage, Nouméa - Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 02 4 — Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard, VENDREDI 14 DECEMBRE avant 12 heures Soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme - étage, Immeuble Le Jules FERRY à Nouméa. Soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887-98846 Nouméa Cedex. 6 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Règlement Particulier de l'Appel d'Offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, L’état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires. Le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.