AVIS D'APPEL D'OFFRES SANS SUITE ET RELANCE D'AVIS D'APPEL D'OFFRES Réaménagement des vestiaires du bassin de 25 m…

AVIS D'APPEL D'OFFRES SANS SUITE ET RELANCE D'AVIS D'APPEL D'OFFRES Réaménagement des vestiaires du bassin de 25 m du centre aquatique régional de Dumbéa Avis d'appel d'offres sans suite Maître de l'ouvrage Ville de Dumbéa Avis d'attribution Conformément à la délibération n°136 du 1 er mars 1967 portant réglementation des marchés publics en Nouvelle-Calédonie, le maire porte à la connaissance du public que le précédent appel d'offres est classé sans suite et relancé comme indiqué ci-dessous : Relance d'avis d'appel d'offres Maître de l'ouvrage Ville de Dumbéa Mode de passation Appel d'offres ouvert en lots séparés : Macro lot: Bâtiment Lot n°02: Equipements. Objet du marché Travaux de réaménagement des vestiaires du bassin de 25 m du Centre Aquatique Régional de Dumbéa, lesquels seront décomposés en une (1) tranche unique : MACRO LOT BÂTIMENT : Lot n° 01 : Macro-lot : DEMOLITION — MAÇONNERIE — CARRELAGE — MENUISERIE BOIS Lot n° 03 : PEINTURE Lot n° 04 : PLOMBERIE / EAU CHAUDE SOLAIRE Lot n° 05 : ELECTRICITE Lot n° 02 : EQUIPEMENTS VESTIAIRES Délai de validité des offres Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. Critères de jugement des offres Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 40%; le délai d'exécution : 40%; la valeur technique : 20%. Modalité d'obtention des dossiers Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de COPYGRAPH, 18, rue Jean-Jaurès — Quartier Latin, Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Renseignements complémentaires Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès de BECARE, 26, rue Auguste-Brun — Quartier Latin, Nouméa. Tél. : 26 44 77, au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres. Variantes Au-delà de sa proposition entièrement conforme au dossier de consultation, chaque candidat peut présenter des variantes dès lors que les prestations concernées sont supérieures en qualité et en performance. Visites sur site La visite sur site, obligatoire, aura lieu en présence du maître d'oeuvre, le mardi 27 novembre.