AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération « Duplex de Rivière-Salée » Désamiantage de 103 logements locatifs de type duplex…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération « Duplex de Rivière-Salée » Désamiantage de 103 logements locatifs de type duplex Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Habitat, informe messieurs les entrepreneurs qu'il lance une opération de réhabilitation lourde de 103 logements locatifs de type duplex sur le quartier de Rivière-Salée à Nouméa. Préalablement à cette opération, le Fonds Calédonien de l'Habitat prévoit le désamiantage complet de ces logements, objet du présent appel d'offres. Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Le marché issu de l'appel d'offres est un marché privé de travaux définis par les articles 1710, 1779-3 du code civil et soumis aux dispositions de la norme NFP 03.001 (marché privé de travaux) avec ses amendements éventuels et réputés connus des parties. Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en 6 tranches de travaux. Une première tranche ferme suivie de 5 tranches conditionnelles. Les travaux seront répartis en un seul lot : DÉSAMIANTAGE. Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : Sur le site Internet du FSH (www.fsh.nc). L'ensemble des documents y sont également téléchargeables. Chez TECHNI-CONSEIL, représentée par M. Arnaud DESPLANQUE, 1, rue Gambetta — Vallée-du-Tir — 98807 Nouméa — Tél. : 26 37 40 — Fax : 28 78 93. Le retrait du dossier se fait chez PHOTO DISCOUNT —107, route de l'AnseVata, Tél. : 27 21 32. Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Remise des offres : Les offres devront être remises ou reçues, au plus tard, le vendredi 25 janvier 2013 avant 12 heures : soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme-1 er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 3887 —98846 Nouméa Cedex. Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, Les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, L’état des paiements des cotisations CAFAT, Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel, Le plan de charge de l'entreprise. Visite du site : Une visite obligatoire du site est organisée avec remise du certificat de visite visé par la maîtrise d'oeuvre (à joindre lors de la remise des offres). La date est fixée au lundi 14 janvier 2013, à 9 heures. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : vendredi 4 janvier 2013, lundi 7 janvier 2013 et vendredi 11 janvier 2013.