AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération « Duplex de Rivière-Salée » Réhabilitation de 103 logements locatifs de type duplex…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération « Duplex de Rivière-Salée » Réhabilitation de 103 logements locatifs de type duplex Le Fonds Calédonien de l'Habitat filiale du Fonds Social de l'Habitat, informe Messieurs les entrepreneurs qu'il lance une opération de réhabilitation et d'extension de 103 logements locatifs sur le quartier de Rivière-Salée à Nouméa. 1 — Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert, soit en entreprise générale ou en corps d'état séparés (avec constitution d'un groupement d'entreprises conjointes à l'issue de l'appel d'offres) avec mandataire commun. 2 — Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en 6 tranches de travaux. Les travaux seront répartis en 17 (dix-sept) lots : RÉPARTITION DES LOTS BÂTIMENTS MODE DE RÉMUNÉRATION n° DÉSIGNATIONS FORFAIT 01 Gros œuvre(compris fondations superficielles) X 02A VRD généraux X 02B VRD électricité X 03 Terrassements/Démolition X 04/06 Couverture / Charpente / Ossature légère X 06 Étanchéité X 08 Serrurerie X 10 Peinture X 13 Électricité courants forts / Courants faibles X 14A Plomberie sanitaires X 14B Chauffe-eau solaires X 15 Menuiseries extérieures aluminium X 18A Menuiseries intérieures bois/Placards X 18B Meubles de cuisine X 19 Revêtements sols et mur X 22 Plâtrerie — faux plafonds — Cloisons X 25 Aménagement des extérieurs X 3 — Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : Sur le site internet du FSH (www.fsh.nc). L'ensemble des documents y est également téléchargeable. Chez Philippe JARCET, architecte et mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre — 7, rue Renoir — Motor Pool — 98800 Nouméa — Tél. : 26 27 91 Fax : 26 27 92. Le retrait du dossier se fait chez PHOTO DISCOUNT-107, route de l'Anse Vata. Tél : 27 21 32. 4 — Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 — Remise des offres : Les offres devront être remises ou reçues au plus tard le : 1 er mars 2013 avant 12 heures : Soit déposées contre récépissé, au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme — 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa, Soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 3887 —98846 Nouméa Cedex. 6 — Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, Les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, L’état des paiements des cotisations CAFAT, Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel, Le plan de charge de l'entreprise. 7 — Visite du site : Deux visites du site sont organisées avec remise d'un certificat de visite visé par la maîtrise d'oeuvre (à joindre lors de la remise des offres). Les entreprises devront donc participer obligatoirement à l'une des deux visites. Les dates sont fixées les 29 janvier 2013 et 5 février 2013 à 9 heures. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.