AVIS D'APPEL D'OFFRES Réalisation de clôtures et portail motorisé Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Réalisation de clôtures et portail motorisé Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Habitat, informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la mise en oeuvre d'une clôture métallique galvanisé en limite de propriété, d'un portail coulissant motorisé et de clôtures AXIS privatisant les jardins des appartements en RDJ de la résidence Port Magenta, « sis 22, rue de Prony —Magenta — Nouméa » 1 — Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Le marché sera passé par application des prix réglé au métré. 2 — Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une seule tranche. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Ils seront répartis en un seul lot (1 lot) : Lot 08 - CLOTURE ET PORTAIL 3 — Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté et retiré au : FONDS SOCIAL DE L'HABITAT - Service Technique, 1, rue de la Somme -1 er étage, Immeuble Le Jules FERRY à Nouméa - Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 02. 4 — Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 — Visite des sites Une visite des sites est organisée le mercredi 20 mars 2013 à 14 heures. Se renseigner auprès de l'Assistante Patrimoine du Service Technique au 26 60 05 poste 399. 6 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard le 29 mars 2013 à 12 h : Soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Jules Ferry à Nouméa Soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 241 98846 Nouméa Cedex. 7 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, L’état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date d'envoi à la publication : 05/03/2013.