AVIS D'APPEL D'OFFRES Équipement des cuisines 70 logements en accession Le Fonds Social de l'Habitat, maître…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Équipement des cuisines 70 logements en accession Le Fonds Social de l'Habitat, maître d'ouvrage, informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour l'équipement des cuisines de 70 logements en accession aidée. 1 — Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en corps d'état séparé en vue de rejoindre un groupement d'entreprises ou une entreprise générale. Il comprend : une tranche ferme : Opération OUAMOURAI constituée par l'équipement de 28 logements situés lotissement Brigitte à Dumbéa/Mer. 2 tranches conditionnelles : Opération PAVILLONS TROPICAUX : 22 logements situés lotissement Brigitte à Dumbéa/Mer. Opération CLOS DE L'ALGAOUE 2 : 20 logements situés à Robinson au Mont-Dore. 3 — Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : Au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme — 1 er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa — Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 09. Le dossier peut être téléchargé sur le site : www.fsh.nc 4 — Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard, le vendredi 26 avril 2013 avant 14 heures : soit déposées contre récépissé, au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme — 1 er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa, soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 -- 98846 Nouméa Cedex. 5 — Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessite du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : Les coûts proposés par l'entreprise, Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, Les références et garanties professionnelles et financières des entreprises. Les natures du matériel et la qualification du persdnnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, L’état des paiements des cotisations CAFAT, Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel. Le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou dé ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.