Tél : 24 01 48 Les offres devront parvenir par envoi recommandé avec avis de réception…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement d'un espace d'accueil du public et des bureaux du R+4 de la Direction des Services Fiscaux La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : « L'aménagement d'un espace d'accueil du public et des bureaux du R+4 de la Direction des Services Fiscaux ». Il est soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. La maîtrise d'oeuvre est assurée par le cabinet d'architecture Architecture Etudes Numériques (AEN), 13 rue du 5 Mai, Magenta. La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert : Soit en entreprise générale. Soit en groupement d'entrepreneurs conjoints dans lequel le mandataire sera le titulaire du lot 01 GROS OEUVRE Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues par la délibération 136 du 1er mars 1967 modifiée. Les critères de jugement des offres pondérés sont les suivants : Critère 1 : 50 % le prix des prestations Critère 2 : 30 % le délai d'exécution Critère 3 : 20 % les moyens techniques, les références, garanties professionnelles et financières du candidat. Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait des dossiers se fait chez : COPYGRAPH, 18 rue Jean-Jaurès – Centre-Ville BP 5132 – 98853 Nouméa Tél : 24 01 48 Les offres devront parvenir par envoi recommandé avec avis de réception postal ou être déposées contre récépissé à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis rue Unger, 1 er Vallée du Tir avant le : Mardi 25 juin 2013 à 15h00, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) joint au dossier de consultation des entreprises (DCE). Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.