AVIS D'APPEL D'OFFRES Ravalement des façades de la résidence Palmiers Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Ravalement des façades de la résidence Palmiers Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Habitat, informe les entrepreneurs spécialisés en ravalement de façades qu'il lance un appel d'offres ouvert pour le ravalement des façades de la résidence Palmiers « rue Jean-François-Lapérouse à Auteuil — Dumbéa » comprenant 80 logements répartis en 50 duplex et 30 logements en petits collectifs. 1 - Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Le marché sera passé par application du prix global et forfaitaire. 2 - Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en une seule tranche. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Ils seront répartis en un seul lot (1 lot) : Lot 10 — Peinture. 3 - Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres contenant le DCE ainsi que l'avis d'appel d'offres complet peuvent être consultés et téléchargés sur le site internet du FSH : www.fsh.nc dans l'onglet « Les services professionnels du FSH ». 4 - Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Visite des sites : Une visite du site obligatoire est organisée le jeudi 4 juillet 2013 à 14 heures. Les entreprises doivent s'inscrire auprès de l'Assistante patrimoine au 26 60 05 poste 419. 6 - Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard le vendredi 12 juillet 2013 à 12 heures : Déposées contre récépissé, au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme — 1 er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa. 7 - Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Les références de l'entreprise spécialisée en ravalement de façades, Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, L’état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, Le plan de charge de l'entreprise et la disponibilité de l'entreprise dans l'hypothèse d'un démarrage des travaux fin juillet 2013. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date d'envoi à la publication : vendredi 28 juin 2013.