Construction de la Maison des Communautés et des associations de la Ville, marché de tr…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction de la Maison des communautés et associations Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa Mode de passation : Appel d'offres ouvert avec variantes libres, passé soit en entreprise générale avec possibilité de recourir à des sous-traitants agréés, soit en lots séparés. Objet du marché : Construction de la Maison des Communautés et des associations de la Ville, marché de travaux décomposé en une (1) tranche unique : Lot 01 : Gros oeuvre/VRD ; Lot 04/08 : Couverture/Charpente/Serrurerie ; Lot 10 : Peinture ; Lot 13 : Electricité ; Lot 14 : Plomberie ; Lot 19 : Revêtement de sols et murs. Délai de validité des offres Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. Critères de jugement des offres Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 40% ; le délai d'exécution : 40% ; la valeur technique : 20%. Modalité d'obtention des dossiers: Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de Copygraph : 18 rue Jean Jaurès - 98800 Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du maître d'oeuvre de l'opération Pacific Etudes et Architecture, 25 rue Paul Duquesne - 98800 Nouméa, téléphone : 28 56 74, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. Variantes : Au-delà de sa proposition entièrement conforme au dossier de consultation, chaque candidat peut présenter des variantes libres (cf. Règlement Particulier d'Appel d'Offres). Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le Règlement Particulier d'Appel d'Offres. Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la Mairie de Dumbéa, Direction des Services Techniques jusqu'au : Jeudi l' août 2013 avant 12 heures, délai de rigueur. Date d'envoi à la publication : 9/07/2013. Le maire, Georges Naturel.