MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ Travaux d'aménagement du Conservatoire de musique Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa…

MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ Travaux d'aménagement du Conservatoire de musique Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa Mode de passation : Marché de gré à gré, en entreprise générale avec possibilité de recourir à des sous-traitants agréés pour le lot 01 et en entreprise spécialisée pour le lot 02. Objet du marché Travaux d'aménagement du Conservatoire de musique, lesquels seront décomposés en une (1) tranche unique : Lot 01 : TOUS CORPS D'ETAT Lot 02 : PLATRERIE — CLOISONS LEGERES ET FAUX PLAFONDS Délai de validité des offres Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. Critères de jugement des offres Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 40% ; le délai d'exécution : 40%; la valeur technique : 20%. Visite sur site La visite sur site est à programmer directement avec le maître d'oeuvre. Modalité d'obtention des dossiers Le retrait du dossier de consultation se fait auprès de Copygraph : 18 rue Jean Jaurès - Nouméa Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Renseignements complémentaires Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès de DBI (Mme Françoise BERNARD), 14 rue Franz LISTZ — Vallée des Colons — 98800 NOUMEA — Tél 28 15 10, au plus tard huit (8) jours avant la date de remise des offres. Variantes Au-delà de sa proposition entièrement conforme au dossier de consultation, chaque candidat peut présenter des variantes dès lors que les prestations concernées sont supérieures en qualité et en performance. Présentation de l'offre Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier de la consultation. Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, direction des Services techniques, jusqu'au Mercredi 31 juillet avant 12 heures, délai de rigueur. Date d'envoi à la publication : 17/07/2013. Le maire, Georges Naturel