Aménagement du pole des Érudits,

AVIS D'APPEL D'OFFRES RECTIFICATIF Aménagement du pole des Érudits — Lot n°2 « Fourniture et pose des modules de jeux » Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. Mode de passation : Appel d'offres ouvert, en entreprise générale avec possibilité de recourir à des sous-traitants agréés. Objet du marché : Aménagement du pole des Érudits, lot n° 2 décomposé en une (1) tranche unique : Lot 1 – Fourniture et pose des modules de jeux. Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants : Le prix : 50 %, Le délai d'exécution : 20 %, La valeur technique : 30 %. Visite sur site : La visite sur site est à programmer directement avec le maître d'oeuvre. Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de Copygraph : 18, rue Jean-Jaurès – Nouméa, Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès de SIGMA, 1, rue Isidore-Le Goupils – 98800 Nouméa – Tél. : 27 12 82, au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres. Variantes : Il est laissé la possibilité aux soumissionnaires de présenter des variantes, comme défini dans le dossier de consultation. Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles devront répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles seront présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, Direction des Services Techniques, jusqu'au : jeudi 22 août avant 8 heures, délai de rigueur. Date d'envoi à la publication : 24/07/2013. Le maire, Georges NATUREL