AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération BAMBOU Construction de 38 logements locatifs et de 335 m 2 de commerces — Commune…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération BAMBOU Construction de 38 logements locatifs et de 335 m 2 de commerces — Commune de Dumbéa Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Habitat, maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SAS BAMBOU et la SCI HERMES, informe les entrepreneurs qu'il lance, dans le cadre du contrat de Développement Etat / Province Sud, un appel d'offres ouvert pour la construction de la Résidence BAMBOU — comprenant 38 logements locatifs et 335 m 2 de commerces répartis en 4 bâtiments — sur un terrain situé au Centre Urbain de Koutio, commune de Dumbéa. 1 — Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en entreprise générale, ou en corps d'état séparés ou en groupement d'entreprises conjointes, avec mandataire commun (lot 01 - Gros oeuvre). Le marché privé de travaux sera passé par application des articles 1710, 1779-3 du code civil et soumis aux dispositions de la norme NFP 03.001 (marché privé de travaux) avec ses amendements éventuels et réputés connus des parties. Les travaux seront réglés à prix forfaitaires. 2 — Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en 2 tranches fermes de travaux : 1 tranche Logements (HTGI/HTSS) et 1 tranche Commerces (TTC). Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Ils seront répartis en 15 (Quinze) lots : Répartition des lots bâtiments Lot 01 - FONDATIONS - GROS ŒUVRE Lot 02 - VRD Lot 03 - TERRASSEMENTS Lot 04/08 - CHARPENTE — COUVERTURE — SERRURERIE Lot 06 - ÉTANCHÉITÉ Lot 10 - PEINTURE Lot 13 - ÉLECTRICITÉ Lot 14 - PLOMBERIE / SANITAIRES Lot 15 - MENUISERIE ALUMINIUM Lot 16 - MENUISERIE BOIS Lot 19 - REVÊTEMENTS SOLS ET MURS Lot 22 - PLÂTRERIE Lot 25 - AMÉNAGEMENTS DES ESPACES EXTÉRIEURS Lot 27 - CHAUFFE-EAU SOLAIRES Lot 28 - CUISINES 3 — Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : Au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat / 1, rue de la Somme — 1 er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa / Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 09. Chez Vue sur Mer — Architecte / 8, rue Bichat — Nouméa / Tél. : 27 19 19. Le retrait du dossier se fait à COPYMAGE / 5, rue Bichat / Tél. : 23 10 40. 4 — Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard, le 23 août 2013 à 12 heures : Soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat / 1, rue de la Somme — 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa. Soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 241 98846 Nouméa Cedex. 6 — Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants Les coûts proposés par les entreprises Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés Les références et garanties professionnelles et financières des entreprises Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier L’état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires. Le plan de charge de l'entreprise Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.