Marché de travaux : « Aménagement du pôle des Erudits » :

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux d'aménagement du pôle des Érudits 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert. Entreprise générale avec possibilité de recourir à des sous-traitants agréés, ou groupement conjoint, dont le mandataire sera obligatoirement le titulaire du lot n°1. 3) Objet du marché : Marché de travaux : « Aménagement du pôle des Erudits » : Lot n°1 : Terrassement / travaux de VRD Lot n°3 : Clôtures Lot n°4 : Eclairage Décomposés en trois (3) tranches : 1 tranche ferme et 2 tranches conditionnelles. 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 50% ; le délai d'exécution : 30% ; la valeur technique : 20% (savoir-faire du soumissionnaire 10%, spécificités techniques du matériel proposé 10%). 6) Visite sur site : La visite sur site est à programmer directement avec le maître d'oeuvre. 7) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de Copygraph : 18, rue Jean-Jaurès — Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, huit (08) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 8) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès de : Lots 1 et 3: SIGMA, 1, rue Isidore-Le-Goupils — 98800 Nouméa — Tél. : 27 12 82, Lot 4 : S3E, 3, rue J.-Dolbeau, BP 9325, 98807 Nouméa Cedex — Tél. : 79 92 44 9) Variantes : Il est laissé la possibilité aux soumissionnaires de présenter des variantes, comme défini dans le dossier de consultation. 10) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. 11) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les Ares seront reçues à la mairie de Dumbéa, Direction des Services Techniques jusqu'au Lundi 9 septembre 2013 à 8 heures, délai de rigueur. 12) Date d'envoi à la publication : 09/08/2013.