Opération « Duplex de Rivière-Salée »

AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération « Duplex de Rivière-Salée » Réhabilitation de 103 logements locatifs de type Duplex Le Fonds Calédonien de l'Habitat filiale du Fonds Social de l'Habitat, informe messieurs les entrepreneurs qu'il lance une opération de réhabilitation et d'extension de 103 logements locatifs en condition inoccupés » dans le quartier de Rivière-Salée à Nouméa. 1 – Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert, soit à l'entreprise générale, soit aux entreprises préalablement conjointes, soit aux entreprises répondant en corps d'état séparés. Dans le cas où les entreprises seraient retenues en corps d'état séparés, il sera constitué à l'issue de l'appel d'offres, un groupement d'entreprises conjointes avec mandataire commun. Les entreprises répondant en lot séparé devront prévoir dans leurs offres un taux leur permettant d'assurer la mission de mandataire. 2 – Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en 2 tranches de travaux : - Tranche ferme de 66 logements ; - Tranche conditionnelle de 37 logements. Dans le cas où le maître de l'ouvrage déciderait le lancement de la tranche conditionnelle, les travaux de celle-ci seront réalisés en poursuite des travaux de la tranche ferme sans discontinuité. Les travaux seront répartis en 17 lots (dix sept) : Répartition des lots bâtiments : N° Désignations 01 Gros oeuvre (compris fondations superficielles) 02A VRD Généraux – Parois cloutées 02B VRD électricité 04/06 Couverture / Charpente / Ossature légère 08 Serrurerie 10 Peinture 13 Électricité courants forts / Courants faibles 14A Plomberie sanitaires 148 Chauffe-eau solaires 15 Menuiseries extérieures aluminium 18A Menuiseries intérieures bois/placards 18B Meubles de cuisine et salles d'eau 19A Revêtements sols et murs durs 19B Revêtements de sols souples 22 Plâtrerie – Faux plafonds – Cloisons 25A Aménagement des extérieurs 25B Clôtures 3 – Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - Sur le site internet du FSH (www.fsh.nc). L'ensemble des documents y sont également téléchargeables. - Chez Philippe JARCET, architecte et mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre – 7, rue Renoir – Motor Pool – 98800 Nouméa – Tél. : 26 27 91 – Fax : 26 27 92. Le retrait du dossier se fait chez PHOTO DISCOUNT – 107, route de l'AnseVata. Tél. : 27 21 32. 4 – Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 – Remise des offres : Les offres devront être remises ou reçues au plus tard, le jeudi 19 septembre 2013 avant 12 heures : - soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme – 1 , étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 3887 –98846 Nouméa Cedex. 6 – Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises, - le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, - les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, - l'état des paiements des cotisations CAFAT, - le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaire annuel, - le plan de charge de l'entreprise. 7 – Visite du site : Deux visites du site sont organisées avec remise d'un certificat de visite visé par la maîtrise d'oeuvre (à joindre lors de la remise des offres). Les entreprises devront donc participer obligatoirement à l'une des deux visites. Les dates sont fixées au mardi 3 septembre 2013 et 10 septembre 2013 à 9 heures. Rendez-vous au parking de la salle VEYRET face à la rue Song. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.