Commune de Moindou Le présent appel d'offres est lancé avec variantes. Il est soumis au…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Création de créneaux de dépassement sur la RT1 du PR 140 au PR 143 La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour la : Création de créneaux de dépassement sur la RT1 du PR 140 au PR 143 Commune de Moindou Le présent appel d'offres est lancé avec variantes. Il est soumis aux dispositions des délibérations n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics et n° 56 du 20 avril 2011. La maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux sera assurée par BECIB. Le marché est conclu soit : À l'entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés ; Au groupement d'entreprises solidaires. Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 27 de la délibération n°136. Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères pondérés suivants : Le prix des prestations (pondération 70%), La valeur technique et délai d'exécution (pondération 30%). L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le dossier peut être consulté au secrétariat du service des routes de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 4, rue du Général-Gallieni (Ex-Direction de l'enseignement de la province Sud) — Bureau n° 4 au rez-de-chaussée. Le retrait du dossier se fait chez : REPRO CENTER Centre d'Affaires CAP NORMANDIE — Rond-point de Normandie 15/17 route du Sud — 98800 Nouméa Les offres seront reçues au secrétariat du service des routes de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 4, rue du Général-Gallieni (Ex-Direction de l'enseignement de la province Sud) — Bureau n° 4 au rez-de-chaussée jusqu'au : lundi 7 octobre 2013 à 15 heures, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de trois (3) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Le Directeur de la DITTT