AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de terrassement préalables à la construction du réservoir sud Maître de l'ouvrage…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de terrassement préalables à la construction du réservoir sud Maître de l'ouvrage Ville de Dumbéa. Mode de passation Appel d'offres ouvert en entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés. Objet du marché « Travaux de terrassement préalables à la construction du réservoir sud », lesquels seront décomposés comme suit : Lot n°1 : rampe d'accès avec une tranche conditionnelle pour le bétonnage ; Lot n°2 : plate-forme du futur ouvrage. Ces deux lots sont indissociables. Délai de validité des offres Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. Critères de jugement des offres Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 50% ; le délai d'exécution : 30% ; la valeur technique 20% (décomposée en 10% pour le plan de gestion du chantier, 5% pour le matériel prévu et 5% pour les références de l'entrepreneur). Modalité d'obtention des dossiers Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de COPYGRAPH, 18 rue Jean-Jaurès — centre-ville, Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Renseignements complémentaires Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du bureau d'études THESEE (M. FIRMIN), 29, rue de Verdun 98800 Nouméa Tél : 28 43 14, au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres. Variantes Sans objet. Présentation de l'offre Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. Visites sur site La visite sur site, obligatoire, aura lieu en présence du maître d'oeuvre. Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, direction des services techniques, jusqu'au lundi 7 octobre 2013 avant 15 heures, délai de rigueur. Date d'envoi à la publication : 10/09/2013. Le maire, Georges Naturel