AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement du pôle sportif d'Auteuil : travaux relatifs à l'extension et la rénovation de la…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement du pôle sportif d'Auteuil : travaux relatifs à l'extension et la rénovation de la salle omnisports d'Auteuil Maître de l'ouvrage Ville de Dumbéa. Mode de passation Appel d'offres ouvert en entreprise générale ou en groupement d'entreprises dont le mandataire sera le titulaire du lot n°1 — Gros-oeuvre / Fondations. Objet du marché Travaux relatifs à l'extension et la rénovation de la salle omnisports d'Auteuil, lesquels seront décomposés en une (1) tranche unique. Lot 01 : Gros oeuvre/Fondations ; Lot 02A : Voirie/Réseaux divers ; Lot 02B : Espaces verts ; Lot 03 : Terrassement ; Lot 04 : Charpente/Couverture ; Lot 10 : Peinture ; Lot 13 : Electricité — Courant fort/Courant faible ; Lot 14 : Plomberie/Sanitaire ; Lot 15 : Menuiserie aluminium ; Lot 18 : Menuiserie bois ; Lot 19 : Revêtement de sols et murs ; Lot 22 : Faux-plafonds/Plâtrerie. Délai de validité des offres Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. Critères de jugement des offres Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 50% ; le délai d'exécution : 30% ; la valeur technique : 20% (décomposée en 10% pour le plan de gestion du chantier et 10% pour les références de l'entrepreneur). Modalité d'obtention des dossiers Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de COPYGRAPH, 18 rue Jean-Jaurès — centre-ville, Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Renseignements complémentaires Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du bureau d'études Nicolas COURTOT Architecture, 39, rue F. Forest — ZI DUCOS — 98857 NOUMEA, téléphone : 23 69 04, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. Variantes Sans objet. Présentation de l'offre Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. Visites sur site La visite sur site, obligatoire, aura lieu en présence du maître d'oeuvre. Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, direction des services techniques, jusqu'au lundi 7 octobre 2013 avant 15 heures, délai de rigueur. Date d'envoi à la publication : 10/09/2013. Le maire, Georges Naturel