Travaux d'aménagement des abords du centre culturel de Dumbéa, lesquels seront décompos…

AVIS D'APPEL À CONCURRENCE Aménagement des abords du centre culturel de Dumbéa Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. Mode de passation : Marché de gré à gré avec variante à l'entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés. Objet du marché : Travaux d'aménagement des abords du centre culturel de Dumbéa, lesquels seront décomposés en une (1) tranche unique. Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants : La valeur technique : 40 %; le prix : 30 % ; le délai d'exécution : 30 %. Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait par simple demande au bureau d'études DBI. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du bureau d'études OBI (Mme Françoise BERNARD), 14, rue Franz-Liszt — VDC — 98800 Nouméa, Tél. : 28 15 10, au plus tard huit (08) jours avant la date de remise des offres. Variantes : Au-delà de sa proposition entièrement conforme au dossier de consultation, chaque candidat peut présenter des variantes dès lors que les prestations concernées sont supérieures en qualité et en performance. Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiquées dans le règlement particulier de consultation. Visites sur site : La visite sur site, obligatoire, aura lieu en présence du maître d'oeuvre. Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, Direction des services techniques, jusqu'au mardi 29 octobre 2013 avant 8 heures, délai de rigueur. Date d'envoi à la publication : 03/10/2013. Le maire, Georges NATUREL