AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de réhabilitation des rues Teyssandier-de-Laubarède et du Mont-Té - Commune de Nouméa…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de réhabilitation des rues Teyssandier-de-Laubarède et du Mont-Té - Commune de Nouméa La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : Les travaux de réhabilitation des rues Teyssandier-de-Laubarède et du Mont-Té – Commune de nouméa. Le présent appel d'offres est lancé sans variantes. Il est soumis aux dispositions des délibérations n° 136 du 1 er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics et n°56 du 20 avril 2011. La maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux sera assurée par ETEC. Le marché est conclu soit : À l'entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés ; Au groupement d'entreprises solidaires. Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 27 de la délibération n°136. Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères pondérés suivants : Le prix des prestations (pondération 70%), La valeur technique et le délai d'exécution (pondération 30%). L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le dossier peut être consulté au secrétariat du service des routes de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres situé au : 4, rue du Général-Gallieni Bureau n°4 du rez-de-chaussée du bâtiment E (Anciens locaux de la Direction de l'enseignement de la province Sud) Le retrait du dossier se fait chez : TIRAGE DE PLANS 8, rue de Valbonne Quartier-Latin 98800 Nouméa Les offres seront reçues au secrétariat du service des routes de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres à la même adresse susmentionnée jusqu'au : mardi 12 novembre 2013 à 15 heures, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de trois (3) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Le Directeur de la DITTT