L'opération consiste en la réalisation de travaux de terrassements pour la préparation…

AVIS D'ADJUDICATION RESTREINTE APPEL À CANDIDATURES D'ENTREPRISES Travaux de terrassements constituant le lot n°03 de la construction du futur lycée du Mont-Dore Le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie informe qu'il lance un appel à candidatures d'entreprises dans le cadre d'une procédure d'adjudication restreinte pour des travaux de terrassements constituant le lot n°03 de la construction du futur lycée du Mont-Dore. Maître d'ouvrage : ÉTAT – Ministère de l'Éducation Nationale. Conducteur d'opération : Direction de l'Aviation civile – service Ingénierie. Maître d'oeuvre : La maîtrise d'oeuvre est assurée par le groupement Artimon pour la conception du projet et au sein du groupement par le bureau d'études ITCE pour le lot n°03 « Terrassements généraux ». Mode de passation : Adjudication restreinte lancée en application des articles 14, 15 et 16 du décret 49-500 du 11 avril 1949. Objet du marché : L'opération consiste en la réalisation de travaux de terrassements pour la préparation de la plateforme du futur lycée du Mont Dore. Travaux : Les travaux concernent les prestations liées suivantes : Débroussaillage sur l'ensemble du projet environ 30 000 m2 ; Décapage de la terre végétale et déblais d'environ 6 000 m 3 , à entreposer sur le site ; Purges : environ 1 500 m3; Déblais : environ 6 400 m 3 ; Remblais de masse : environ 1 000 m3; Préchargement : environ 22 600 m3; Couche de forme : environ 16 000 m3, Enrochements et cloutage : environ 3 200 m3. Bien que les travaux de construction du lycée soient prévus en 3 tranches, les travaux du lot 03 sont prévus en une seule phase. 7. Délais : Remise prévisionnelle du dossier de consultation des entreprises en décembre 2013 ; Période de préparation : 1 mois (mars 2014) ; Démarrage prévisionnel des travaux : avril 2014 ; Délai contractuel des travaux : 7 mois. 8. Modalités de consultation : La dévolution du marché se fera en lot unique. Le présent appel à candidatures s'adresse à une entreprise générale ou à un groupement d'entreprises conjoint avec sous-traitants agréés éventuels comportant les compétences nécessaires en terrassements. Le candidat devra remettre un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes en cours de validité pour lui et pour chaque cotraitant et sous-traitant éventuels : Une déclaration d'intention de soumissionner (à obtenir auprès du conducteur d'opération) ; Une déclaration indiquant que le candidat n'est pas en état de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de redressement judiciaire, ou qu'éventuellement, en état de redressement judiciaire, il a été autorisé à poursuivre son activité avec copie du jugement prononcé en la matière ; Les certificats de situation fiscale ; La (ou les) attestation(s) CAFAT (pour les sociétés) ou l'attestation RUAMM (pour les travailleurs indépendants) ; Une attestation bancaire ; Un extrait K bis actualisé ; Une attestation d'assurance en responsabilité civile ; Un document de synthèse comprenant : La liste des moyens en personnel (par qualification) La liste des moyens en matériel L’organisation que compte mettre en place l'entreprise pour ce chantier. Une liste des références pour des prestations similaires dans les 5 dernières années ; Le chiffre d'affaires des 3 dernières années ; Le plan de charge de l'année 2014. 9. Date limite de remise du dossier de candidature : le 18 novembre 2013 à 11 heures. Les candidatures seront : Envoyées en recommandé avec accusé de réception postal ; Ou déposées contre récépissé ; À la direction de l'Aviation civile, service Ingénierie, secrétariat (bureau 44), 179, rue Gervolino – BP H1 – 98849 Nouméa Cedex. Elles devront parvenir avant les date et heure indiquées ci-dessus. Le pli cacheté contenant le dossier de candidature doit comporter la mention « Appel à candidatures d'entreprises pour les travaux relatifs Aux terrassements généraux du futur lycée du Mont-Dore ». Retrait du dossier : Le dossier sera remis aux candidats retenus à l'issue de la phase de sélection des candidatures. Jugement des candidatures : Les critères de jugement qui seront utilisés lors de l'admission des candidatures sont La capacité des candidats à réaliser les travaux de terrassements dans les délais imposés ; Leurs structures techniques et financières (structure de l'entreprise, moyens, qualification...) ; Les références techniques des candidats. Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats pourront s'adresser : Au conducteur d'opération – service Ingénierie de l'Aviation civile en Nouvelle-Calédonie – Tél. : 26 52 27 – Fax : 26 52 07 –ramona.robledo@aviation-civile.gouv.fr et yves.masure@aviation-civile.gouv.fr - à la maîtrise d'oeuvre : Bureau d'études technique ITCE (Patrick Galinat) : Tél. : 26 38 44 – Fax : 26 48 33 – ingenierie@itce.nc Date d'ouverture des plis : Pour information, les date, heure et lieu de la séance publique d'ouverture des candidatures pourront être obtenus au secrétariat du service Ingénierie de l'Aviation civile ( au 26 52 16 ou 26 5212) avant la date de remise des plis.