AVIS D'APPEL D'OFFRES Réalisation d'un nouveau revêtement de chaussée Le Fonds Calédonien de l'Habitat informe…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Réalisation d'un nouveau revêtement de chaussée Le Fonds Calédonien de l'Habitat informe les entrepeneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la réalisation d'un nouveau revêtement de chaussée en vue d'une rétrocession du lotissement « SCHEFFLERAS » et « JULISA » à Païta. 1 – Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Le marché sera passé par application des prix réglés au métré. 2 – Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en une seule tranche. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Ils seront répartis en un seul lot (1 lot) : Lot 02 - VRD. 3 – Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres contenant le DCE peut être consulté et téléchargé sur le site Internet du FSH : www.fsh.nc dans l'onglet « Les services professionnels du FSH ». 4 – Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 – Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard, le vendredi 15 novembre 2013 avant 12 heures : Soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme – 1 er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa, Soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 3887 – 98845 Nouméa Cedex. 6 – Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, L’état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, Le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date d'envoi à la publication : 14/10/2013.