AVIS D'APPEL PUBLIC À CANDIDATURE Concours d'architecte niveau avant projet sommaire ‑ École primaire de Koutio ‑…

AVIS D'APPEL PUBLIC À CANDIDATURE Concours d'architecte niveau avant projet sommaire ‑ École primaire de Koutio ‑ Secteur Palmiers ‑ Délibération n°2013/79 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Concours de maîtrise d'oeuvre niveau Avant Projet Sommaire pour la conception de l'école primaire de Koutio, secteur Palmiers. 3) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 4) Nombre limite de candidats admis à concourir : Après avis du jury créé à cet effet, le maître d'ouvrage retiendra quatre (4) candidats qui seront admis à concourir. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 30 % ; le délai d'exécution : 30% ; la valeur technique : 30 % décomposés en 10 % pour les références sur des opérations similaires, 10 % pour l'intégration dans le site et 20 % pour le fonctionnement du projet. 6) Modalités d'indemnisation des concurrents : Chacune des équipes ayant remis un projet se verra attribuer une indemnité dont le montant maximum est fixé à 1 000 000 F TTC, sous réserve de l'appréciation du jury. Le montant de l'indemnité versée au lauréat viendra en déduction du contrat de maîtrise d'ceuvre. 7) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait du règlement particulier se fait auprès de la Direction des services techniques : 777, route de Koé — RT1 — 98835 Dumbéa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les soumissionnaires devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 8) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les candidats pourront s'adresser par écrit auprès du Service aménagement et construction de la Ville, E-mail : dst@mairie-dumbea.nc ou téléphone : 41 40 06, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. 9) Variantes : Sans objet. 10) Calendrier prévisionnelle : Le calendrier prévisionnel est défini comme suit : Remise des dossiers de candidature : 25 novembre 2013, Jugement des candidatures et sélections des quatre candidats : décembre 2013, Remise du concours : janvier 2013, Jury de concours : février 2013. 11) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier de consultation. 12) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent êtres transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, Direction des services Techniques jusqu'au lundi 25 novembre 2013 avant 12 heures, délai de rigueur. 13) Date d'envoi à la publication : 25/10/2013 Le maire, Georges NATUREL