AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération « ANÉMONES » Réhabilitation d'un immeuble de 16 logements locatifs Le Fonds…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération « ANÉMONES » Réhabilitation d'un immeuble de 16 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Habitat, informe messieurs les entrepreneurs qu'il lance une opération de réhabilitation d'un immeuble de 16 logements locatifs dans le quartier de Rivière-Salée à Nouméa. 1 – Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert, soit à l'entreprise générale, soit aux entreprises préalablement conjointes, soit aux entreprises répondant en corps d'état séparés. 2 – Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en 1 tranche de travaux et répartis en 16 (seize) lots : Répartition des lots bâtiments n° Désignations 01 Gros oeuvre (compris fondations superficielles) 02 Terrassements / VRD 04/07 Charpente / Couverture 06 Étanchéité 08 Serrurerie 10 Peinture 13 Électricité courants forts / courants faibles 14 Plomberie 15 Menuiseries extérieures aluminium 18 Menuiseries bois 19 Revêtements sols et murs 21 Clôtures et portails 21 B Équipements : Cloisons vitrées douches ; Meubles salle d'eau Meuble de cuisine 22 Plâtrerie et cloisons légères 25 Espaces verts 29 Production d'eau chaude sanitaire solaire 3 – Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres pourra être consulté à partir du 27/01/14 : Sur le site Internet du FSH (www.fsh.nc). L'ensemble des documents y est également téléchargeable. Chez Alain VARICHON, architecte et mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre –10, rue Marinier – Vallée-des-Colons – 98800 Nouméa – tél. : 24 93 62 – Fax : 25 12 11. Le retrait du dossier se fait chez TIRAGE DE PLANS – 8, rue Valbonne – Tél. : 27 56 50. 4 – Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres : Les offres devront être remises ou reçues au plus tard, le mercredi 26 février 2014 avant 12 heures : Soit déposées contre récépissé, au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme – 1 er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa, Soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 3887 98846 Nouméa Cedex. 6 – Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, Les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, L’état des paiements des cotisations CAFAT, Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel, Le plan de charge de l'entreprise. 7 – Visite du site : Deux visites du site sont organisées avec remise d'un certificat de visite visé par la maîtrise d'oeuvre (à joindre lors de la remise des offres). Les entreprises devront donc participer obligatoirement à l'une des deux visites. Les dates sont fixées aux mardi 4 février 2014 et mardi 11 février 2014 à 9 heures. Rendez-vous au parking de la résidence RIVERSTAR au 41, rue Mijola – Rivière-Salée. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.