Appel d’offresPublié le 29 janvier 2014
AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement des bureaux de la Chambre de métiers et de l'artisanat sur le site de Technoparc…
AVIS D'APPEL D'OFFRES
Aménagement des bureaux de la Chambre de métiers et de l'artisanat sur le site de Technoparc à Dumbéa
1. Maîtrise d'ouvrage :
Maître d'ouvrage : Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie.
Mandataire du maître d'ouvrage : SECAL.
2. Objet des marchés :
Travaux d'aménagement des bureaux (220 m 2 SHON) de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie sur le site de Technoparc —Docks Pont Noir sur la Zac Panda à Dumbéa :
Lot n° 10 — Peinture ;
Lot n° 13 — Électricité — Courants forts et faibles ;
Lot n° 14 — Plomberie — Sanitaires ;
Lot n° 15 — Menuiserie aluminium ;
Lot n° 16 — Menuiserie bois ;
Lot n° 20 — Revêtements de sols et murs ;
Lot n° 22 — Cloisons légères — Faux plafonds ;
Lot n° 26A — Climatisation — Ventilation.
3. Procédure de passation :
Marchés de travaux passés par corps d'état séparés après appel d'offres ouvert, en application de la délibération n°136 du 1 er mars 1967 modifiée.
4. Consultation des dossiers et renseignements :
Les dossiers peuvent être consultés sur les lieux suivants :
Agence d'architecture Laurent VIGNET — 6, rue du Général-Patch — Nouméa — Tél. : 24 05 20.
SECAL — 40, rue Félix-Trombe — Koutio — Dumbéa — Tél. : 46 70 20.
5. Visite des lieux :
Une visite des lieux sera organisée aux date et heure suivantes : Vendredi 14 février 2014 à 9 heures.
Le point de rendez-vous est fixé au portail de chantier.
6. Retrait des dossiers :
Repro Center — Centre d'Affaires CAP NORMANDIE — 15/17 Route du Sud —98800 Nouméa — Tél. : 43 74 74 — e-mail : reprocenter@mls.nc
7. Date limite de remise des offres : lundi 3 mars 2014 avant 16 heures.
8. Adresse où les offres doivent être remises :
SECAL — 40, rue Félix-Trombe — Koutio — Dumbéa — BP 2517 — 98846 Nouméa Cedex.
9. Critères de jugement des offres :
Le jugement des offres sera effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 27 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée ;
Il sera tenu compte des critères de jugement pondérés suivants :
Prix des prestations : 60%;
Coût d'utilisation : 5%;
Valeur technique : 10%;
Références et garanties professionnelles et financières : 15%;
Délai d'exécution : 5%;
Conditions du recours à la sous-traitance : 5%.
10. Délai pendant lequel les candidats restent engagés par leur offre : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
11. Dispositions d'ordre général :
Les offres devront être conformes au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation.
Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.
12. Date d'envoi à la publication : 29 janvier 2014.