Réfection en béton bitumineux de l'Avenue Victor-Hugo et de la rue de l'Espoir. Modalit…

Direction des services techniques AVIS D'APPEL D'OFFRES Réfection en béton bitumineux de l'avenue Victor-Hugo et de la rue de l'Espoir Maître d'ouvrage : Ville de Dumbéa. Mode de passation : Marché travaux à lots séparés. Lieu d'exécution des travaux : Commune de Dumbéa. Objet du marché : Réfection en béton bitumineux de l'Avenue Victor-Hugo et de la rue de l'Espoir. Modalité d'obtention des dossiers : Les dossiers d'appel d'offres sont à retirer à la mairie de Dumbéa, Direction des services techniques, RT1 Nimba, 98835 Dumbéa – Tél. 41 40 06. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, huit (08) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les offres seront reçues contre récépissé ou adressées par courrier recommandé avec accusé de réception à la Mairie de Dumbéa, Direction des Services Techniques, 777 plaine de Koé, 98835 Dumbéa – Tél. 41 40 06, jusqu'au lundi 5 mai 2014, à 15 heures, délai de rigueur. Critères de jugement : Le jugement des offres sera effectué conformément au règlement particulier de l'appel d'offres et aux dispositions prévues à l'article 27 de la délibération N° 136/CP du 1 , mars 1997 modifiée. Les critères de jugement seront pondérés : . prix des prestations (70%) sur l'offre de base, . valeur technique (10%), références et garanties professionnelles et financières du candidat (5%), . délai d'exécution (10%), . conditions du recours à la sous-traitance (5%). Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. Les offres, sous double enveloppe doivent porter les mentions suivantes : 1 - l'enveloppe extérieure : " Monsieur le Maire de Dumbéa" avec la mention : °Appel d'offres pour : Réfection en béton bitumineux de l'Avenue Victor Hugo et de la rue de l'Espoir « À N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT. » 2 - l'enveloppe intérieure : Offre pour : Réfection en béton bitumineux de l'Avenue Victor-Hugo et de la rue de l'Espoir Entreprise : Renseignements : Mairie de Dumbéa, Direction des Services Techniques, Service Exploitation, 777 Plaine de Koé, 98835 Dumbéa – Tél. : 41 40 06. Date d'envoi à la publication : 08/04/2014. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel à concurrence. Le maire, Georges NATUREL