Aménagement du plateau sportif de Koutio, marché de travaux décomposé en trois (3) tran…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement du plateau sportif dans le cadre de l'aménagement du pôle de loisirs de Koutio Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. Mode de passation : Appel d'offres ouvert, soit en lots séparés, soit en groupement d'entreprises dont le mandataire sera le titulaire du lot 01 VRD. Objet du marché : Aménagement du plateau sportif de Koutio, marché de travaux décomposé en trois (3) tranches : Tranche ferme : - Lot 01 Voirie/Réseaux divers, - Lot 02 Terrain multisports, - Lot 03 Terrain de football. Tranche conditionnelle 1 : - Lot 04 Plantations et mobilier urbain. Tranche conditionnelle 2 : - Lot 05 Éclairage. Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants sur l'offre de base : - Prix des prestations : 40%, - Délai d'exécution : 30%, - Valeur technique : 15%, - Coût d'utilisation : 5%, - Références et garanties professionnelles et financières : 5%, - Conditions du recours à la sous-traitance : 5%. Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de Copygraph : 18, rue Jean-Jaurès — Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du maître d'oeuvre de l'opération VECTRA NC (Mlle Marie-Lou MURE), 1 bis, rue Berthelot — Doniambo — BP 2510 — 98846 Nouméa, téléphone : 26 26 34, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. Variantes : Au-delà de sa proposition entièrement conforme au dossier de consultation, chaque candidat peut présenter des variantes dès lors que les prestations concernées sont supérieures en qualité et en performance. Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiquées dans le règlement particulier d'appel d'offres. Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, direction des services techniques, jusqu'au lundi 2 juin 2014 avant 15 heures, délai de rigueur. Date d'envoi à la publication : 30/04/2014. Le maire, Georges NATUREL