Maillage d'adduction en eau potable du Médipôle, marché de travaux décomposé en deux (2…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Maillage d'adduction en eau potable du Médipôle 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert, soit en groupement d'entreprises, soit en entreprise générale avec possibilité de recourir à des sous-traitants agréés. 3) Objet du marché : Maillage d'adduction en eau potable du Médipôle, marché de travaux décomposé en deux (2) tranches : - Tranche ferme : Adduction en eau potable. - Tranche conditionnelle : Réfection de chaussée. 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants sur l'offre de base : Prix des prestations : 40%, - Délai d'exécution : 30%, - Valeur technique :15%, - Coût d'utilisation : 5%, - Références et garanties professionnelles et financières : 5%, - Conditions du recours à la sous-traitance : 5%. 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de Copygraph : 18, rue Jean-Jaurès – Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du maître d'oeuvre de l'opération BECIB – 3, rue Jules-Dolbeau – ZI Ducos – 98800 Nouméa, téléphone 27 85 78, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. 8) Variantes : Sans objet. 9) Présentation de l'offre Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiquées dans le règlement particulier d'appel d'offres. 10) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, direction des services techniques, jusqu'au mardi 3 juin 2014 avant 12 heures, délai de rigueur. 11) Date d'envoi à la publication : 06/05/2014. Le maire, Georges NATUREL