Réalisation des travaux de gros oeuvre Le Fonds calédonien de l'habitat, filiale du Fon…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération Anémone — Réalisation des travaux de gros oeuvre Le Fonds calédonien de l'habitat, filiale du Fonds social de l'habitat, informe Messieurs les entrepreneurs qu'il relance un appel d'offres en procédure d'urgence pour la réalisation uniquement des travaux de gros oeuvre (lots 01A et 01B) sur l'immeuble Anémone, bâtiment R+3 situé au 41, rue Mijola dans le quartier de Rivière-Salée à Nouméa. 1 – Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert aux entreprises spécialisées dans la reprise des bétons altérés et aciers corrodés. 2 – Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en 1 tranche de travaux et répartis en 1 seul lot : Répartition des lots bâtiments n° Désignation 01 A Gros oeuvre – Structure intérieure 01 B Gros oeuvre – Façades 3 – Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres pourra être consulté à partir du 19/05/14 : - Sur le site internet du FSH (www.fsh.nc). L'ensemble des documents y sont également téléchargeables. - Au Fonds social de l'habitat – Service technique, 1, rue de la Somme – 1" étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa – Tél. 26 60 05 –Fax. 26 60 02. Le retrait du dossier se fait chez Tirage de plans – 8, rue Valbonne. Tél. : 27 56 50. 4 – Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 – Remise des offres : Les offres devront être remises ou reçues au plus tard, le lundi 2 juin 2014 avant 12 heures : - soit déposées contre récépissé, au service technique du Fonds social de l'habitat, 1, rue de la Somme – 1er étage, immeuble Jules-Ferry à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur délégué du Fonds calédonien de l'habitat, BP 3887 98846 Nouméa Cedex. 6 – Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : * les coûts proposés par les entreprises, * le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, * les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, * les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, l'état des paiements des cotisations Cafat, * le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel, * le plan de charge de l'entreprise. 7 – Visite du site : Une visite du site est organisée avec remise d'un certificat de visite visé par la maîtrise d'oeuvre (à joindre lors de la remise des offres). Les entreprises devront donc participer obligatoirement à cette visite. La date est fixée au jeudi 22 mai 2014 à 9 heures. Rendez-vous au parking de l'immeuble Anémone au 41, rue Mijola Rivière-Salée. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.