Fourniture et pose du matériel de vidéoprotection sur le territoire communal, décomposé…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Déploiement de la vidéoprotection sur le territoire communal 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert en lots séparés. 3) Objet du marché : Fourniture et pose du matériel de vidéoprotection sur le territoire communal, décomposé en une tranche ferme et une tranche conditionnelle. regroupant 3 caméras chacune : - Lot n° 1 – VRD, marché de travaux avec possibilité de recourir à des sous-traitants agréés. * Tranche ferme : 3 caméras ; * Tranche conditionnelle : 3 caméras. - Lot n° 2 – Matériel actif, marché de fournitures. * Tranche ferme : 3 caméras ; * Tranche conditionnelle : 3 caméras. 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants sur l'offre de base : - Prix des prestations : 40%, - Délai d'exécution : 30%, - Valeur technique : 15%, - Coût d'utilisation : 5%, - Références et garanties professionnelles et financières : 5%, - Conditions du recours à la sous-traitance : 5%. 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de Copygraph : 18, rue Jean-Jaurès – Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du maître d'oeuvre de l'opération Osmose Consulting, 152, rue Auguste-Bénébig, BP 14173, 98803 Nouméa Cedex – Tél. 23 70 08, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. 8) Variantes : Au-delà de sa proposition entièrement conforme au dossier de consultation, chaque candidat peut présenter des variantes dès lors que les prestations concernées sont supérieures en qualité et en performance. 9) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. 10) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, direction des services techniques, jusqu'au lundi 16 juin 2014 avant 15 heures, délai de rigueur. 11) Date d'envoi à la publication : 16/05/2014.