Construction du réservoir sud, marché de travaux décomposé en une (1) tranche unique, d…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction du réservoir sud 1) Maître de l'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert, soit en entreprise générale avec possibilité de recourir à des sous-traitants, soit en groupement d'entreprises dont le mandataire sera le titulaire du lot 01. 3) Objet du marché : Construction du réservoir sud, marché de travaux décomposé en une (1) tranche unique, de deux (2) lots : - Lot n°1 : Génie civil, - Lot n°2 : Equipements. 4) Délai de validité des offres : Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres seront les suivants sur l'offre de base : - Valeur technique : 50%, décomposée comme suit : * 20% : plan de gestion du chantier, * 10% : moyens humains, * 5% : moyens matériels, * 15% : références de l'entrepreneur. - Prix des prestations : 40%. - Délai d'exécution : 10%. 6) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de Copygraph : 18, rue Jean-Jaurès — Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du maître d'oeuvre de l'opération THESEE INGENIERIE (M. Benoit FIRMIN), BP 2696 — 98846 Nouméa, téléphone : 28 43 14, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. 8) Variantes : Au-delà de sa proposition entièrement conforme au dossier de consultation, chaque candidat peut présenter des variantes (2 au maximum) dès lors que les prestations concernées sont supérieures en qualité et en performance. 9) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. 10) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, direction des services techniques, jusqu'au lundi 4 août 2014 avant 15 heures, délai de rigueur. 11) Visite des lieux : Une visite sur site en présence du maître d'oeuvre est obligatoire. Deux dates ont été programmées : - mardi 8 et mardi 15 juillet à 14h30 sur site (port des EPI à prévoir). 12) Date d'envoi à la publication : 03/07/2014. Le maire, Georges NATUREL