Maître de l'ouvrage Ville de Dumbéa Mode de passation Appel d'offres ouvert en entrepri…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Renforcement des réseaux de Dumbéa Sud - tranche 2 - Adduction en eau potable de la route de Yahoué Maître de l'ouvrage Ville de Dumbéa Mode de passation Appel d'offres ouvert en entreprise générale avec sous-traitants agréés ou en groupement d'entreprises conjointes. Objet du marché Renforcement des réseaux de Dumbéa Sud - Tranche 2 - Adduction en eau potable de la route de Yahoué. Délai de validité des offres Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5 Critères de jugement des offres Les critères de jugement des offres seront les suivants : le prix : 40% ; le délai d'exécution : 30% ; la valeur technique : 20% ; les références et garanties professionnelles et financières : 10%. Modalité d'obtention des dossiers Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de COPYGRAPH, 18 rue Jean Jaurès - centre ville, Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Renseignements complémentaires Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès du bureau d'études BECIB, 3, rue Dolbeau - ZI Ducos, 98801 NOUMEA CEDEX, tél. : 27 85 78, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. Variantes Sans objet. Présentation de l'offre Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. Visites sur site La visite sur site, obligatoire, aura lieu en présence du maître d'ceuvre. Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, direction des services techniques, jusqu'au Lundi 22 septembre 2014 avant 15 heures, délai de rigueur. Date d'envoi à la publication 26/08/2014. Le maire, Georges NATUREL